育才学习网预付款条款怎么写
1.预付款申请报告怎么写
工程预付款申请表
工程名称：
致： （监理单位）
我方已 工作，按施工合同的规定，建设单位应在 年 月 日前支付该项工程款共（大写） 小写（￥ 元），现报上工程预付款申请表，请予以审查并开具工程款预付证书。
附件：1、建设工程施工合同
承包单位（章）：
项目经理：
日 期： 年 月 日
审查意见：
监理单位（章）：
监理工程师：
日 期： 年 月 日
2.预付款申请书范文
下面这一项是 关于保函的 请你确认看看 工程上的话 你就写上明细以后 让业主先付上 百分之多少的预付款 然后在 立据就可以了 就想合同是一样的 开 立 保 函/备 用 信 用 证 申 请 书 编号： 年 字 号 致：中国银行股份有限公司广州天河支 行 现我司因业务需要，依据我司与贵行签署的编号为___________ _ __的□《授信额度协议》/□《授信业务总协议》及其“附件6：用于开立保函/备用信用证”，向贵行申请开立保函/备用信用证。
由此产生的权利义务，均按照前述协议、附件和本申请书的约定办理。 第一条 保函/备用信用证内容 我司向贵行申请按下列要素开立保函/备用信用证： 1、保函/备用信用证申请人名称和地址： 申请人名称：广东省长大公路工程有限公司（中文）。
申请人地址：广州市广州大道中942号（中文）。 （英文）。
被担保人名称和地址（此为选择性条款）： （中文）。 （英文）。
我司系以自己的名义作为被担保人的委托代理人提出申请（《授权委托书》附后），本申请书及由此形成的权利义务，按下列第 项处理： （1）我司在此同意根据我司与被担保人之间签署的《转让协议》中的指示，由我司从被担保人处受让，我司对贵行负责。（《转让协议》附后） （2）由被担保人承担，我司为之提供连带责任保证。
（我司董事会/股东会/股东大会批准文件附后） 2.保函/备用信用证受益人名称和地址： 受益人名称： Ministry of Public Works and Transport of Kingdom of Cambodia （英文）。 受益人地址： Ministry of Public Works and Transport, 4 th Floor, Eastern Building, Corner Norodom Blvd. & St.106, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia。
3.货物/项目描述： 。 4、工程项目名称/协议/合同/标书号码： Cambodia Road Asset Management Project (Ramp) NR5 5、工程项目/协议/合同币种及金额：美元1758973.53元。
6、保函/备用信用证币种：美元 。 金额：壹拾柒万伍仟捌佰玖拾柒元叁角伍分（大写）； $175,897.35元（小写）。
币种： 。 金额： （大写）； （小写）。
7、保函/备用信用证有效期： 。 如果是委托其他行转开，请贵行根据受托行的要求： （1）确定反担保效期。
（2）确认反担保无限期 8、保函/备用信用证类别为下列第 （3） 种： （1）投标（2）履约（3）预付款（4）质量（5）维修（6）留置金（7）一般关税（8）加工贸易税款保付（9）网上支付税费担保（10）海事担保（11）诉讼保函（12）融资性保函（借款、透支、发债等）（13）飞机租赁（14）融资租赁（15）经营租赁（16）补偿贸易（17）即期付款（18）延期付款（19）其它 9、保函/备用信用证开立方式为下列第 （1） 种： （1）由贵行信开后交我司带交受益人/直接邮寄受益人。 （2）由贵行电开并委托 银行（英文全称）通知受益人/交我司代理机构带交受益人，我司代理机构的名称为 ，地址为 。
（3）由贵行电开委托 银行（英文全称）转开交受益人/交我司代理机构带交受益人，我司代理机构的名称和地址 。 10、其它 。
第二条 费用 我司将按时向贵行支付因叙作本申请书项下业务而产生的相关费用，该费用的计收依据、标准和方式等按贵行有关规定执行。 我司将通过以下第 种方式支付上述费用： 1、在贵行通知后 个银行工作日内通过 支付。
2、授权贵行直接从我司账户（账号： ）中扣收。 3、其他方式： 。
对于提交此申请书时不能预见、在保函/备用信用证开出后发生的应由我司承担的费用，我司将以与上述相同的方式向贵行支付。 第三条 备付款项 我司将于保函/备用信用证约定的付款日或贵行要求的其他日期（以日期较前者为准）前 个银行工作日内将备付款项足额存入我司在贵行开立的账户（账号：825016728618093001），以用于保函/备用信用证项下对外付款。
第四条 保函/备用信用证下的付款及利息 我司同意在保函/备用信用证有效期内，如发生保函/备用信用证项下索赔，经贵行审核受益人索赔文件符合保函/备用信用证约定的，毋须征得我司同意，贵行有权直接以我司按照本申请书约定存入的备付款项对外付款。 如因我司存入的备付款项不足致使贵行垫付索赔款项。
索赔款项一经支付，即构成我司对贵行在本合同下的债务，我司应及时清偿。 对人民币垫款，从垫款之日起，按万分之五的比例按日计收利息。
对外币垫款，从垫款之日起，在当期1年期固定贷款利率 的基础上加收 %计收利息。 第五条 反担保（备注：据实作选择性填写，不适用条款需删除）） 1、本申请书项下债务的担保方式为： □ 本申请书属于 与贵行签订的编号为 的□《最高额保证合同》/□《最高额抵押合同》/□《最高额质押合同》项下的主合同，由其提供最高额担保。
□ 本申请书属于 与贵行签订的编号为 的□《最高额保证合同》/□《最高额抵押合同》/□《最高额质押合同》项下的主合同；此外，由 提供 担保，……，并签订相应的担保合同，若提供保证金质押则按本条第2款的约定办理。其中：由该 担保合同所对应的债务金额不在前述最高额担保合同之主债务范围内，其余债务金额在其主债务范围内。
□ 由 提供 担保，……，并签订相应的担保合同。若提供保证金质押，则按本条第2款的约定办理。
3.接个工程 甲方先付款 的合同 预付款报告应该怎么写
现提供一合同 范本，你只需根据需要做适当调整即可使用，希望对你有帮助： 工程承包合同 合同编号：__________________ 甲方（发包方）：_________________ 地址：___________________________ 邮码：___________________________ 电话：___________________________ 法定代表人：_____________________ 职务：___________________________ 乙方（承包方）：_________________ 地址：___________________________ 邮码：___________________________ 电话：___________________________ 法定代表人：_____________________ 职务：___________________________ 按照《中华人民共和国合同法》的原则，为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条 合同文件及解释顺序：_________ 第二条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律： 1.合同语言：_________ 2.适用法律法规：_________ 3.适用标准、规范：_________ 第三条 图纸： 1.图纸提供日期：_________ 2.图纸提供套数：_________ 3.图纸特殊保密要求和费用：_________ 第四条 工程概况 1.工程名称：_________ 2.国家（或各部委，或省，自治区，市政府，计委，建委等有关单位）对工程的批准投资计划，工程项目表，申请建筑许可执照，计划任务书，初步设计，总概算等文件号。 3.工程编号：_________；施工许可证号：_________；营业执照号：_________ 4.工程地点：_________ 5.工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计_________平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表）。
6.承包方式：_________（如按预算实行包工包料，属于乙方及甲方负责供应之材料，乙方将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明）。 第五条 工程期限 1.根据国家工期定额和使用需要，商定工程工期为_________天（日历天），自_________年_________月_______日开工至_______年_________月_________日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表一）。
2.开工前_________天，乙方向甲方发出开工通知书。 3.如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延： （1）按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工； （2）凡甲方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度； （3）不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度； （4）在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工； （5）非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工； （6）未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工； （7）人力不可抗拒的因素而延误工期。
第六条 工程质量和检查验收 1.乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。 2.甲方聘用的现场监理工程师或工程师代表，必须以书面通知乙方其姓名、身份及所承担的任务。
3.乙方确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知监理工程师或工程师代表。 4.乙方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的影印件。
材料代用必须经过设计单位和甲方同意并签证后，方可使用。 5.隐蔽工程由乙方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师接到通知后________小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。
监理工程师未接的检查验收，乙方经质量检查部门检验确认合格后，即可隐蔽继续施工，甲方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议，经复查合格者，其费用由甲方负责；不合格者，由乙方负责，因此而造成工期损失由责任方负责。
6.电气照明、通风、水暖、卫生工程和机电安装工程竣工后，必须按照_________等有关规定进行技术检验。属于单体试车，由乙方负责进行。
无论由谁负责试车，双方均应相互配合，共同进行。试车中需要的动力、燃料、油料、材料、仪器、专用工具、技术劳务费用等，由甲方提供。
其费用包括在定额内的，由乙方负担；定额中未包括的，由甲方负担。 7.设备安装工程，由乙方会同甲方将已完工程（设备基础）向安装单位办理中间交工手续，并作为竣工验收的依据。
8.工程竣工验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。 9.工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由甲方组织有关。
4.给对方发函要求退预付款怎么写
具体情况，根据实际的合约条款来，如果对方没有违约情形，甲方需要承担违约责任。
中华人民共和国合同法
第五十二条 有下列情形之一的，合同无效：
（一）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；
（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；
（三）以合法形式掩盖非法目的；
（四）损害社会公共利益；
（五）违反法律、行政法规的强制性规定。
第五十三条 合同中的下列免责条款无效：
（一）造成对方人身伤害的；
（二）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。
第五十四条 下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：
（一）因重大误解订立的；
（二）在订立合同时显失公平的。
一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。
当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。
5.预付款收到发票如何写摘要
之前收到客户预付的款项，应该
借：银行存款
贷：预收账款
摘要：预收XX公司货款
本月开发票，应该确认收入，同时冲销之前的预收款
借：预收账款 摘要：冲销XX公司预收款（或者X-X凭证预收款等）
贷：主营业务收入等 摘要：销售X公司X货物开票（发票号）等
扩展资料：
特点
1、预付款的数额没有任何限制；
2、预付款为主合同给付的一部分，当事人关于预付款的约定，具有诺成性，不以实际交付为生效要件；
3、预付款为价款一部之先付，在性质上仍属清偿；
4、预付款无双向或单向担保的效力，当事人不履行合同而致合同解除时，预付款应当返还。各方的违约责任通过合同约定的其他条款来定，如果没有约定违约责任的，一般不承担违约责任。
参考资料来源：百度百科-预付款
6.合同中写预付款,收据中写定金要如何处理
定金适用定金罚则，交付定金的一方违约，所交定金不予返还，接受定金的一方违约，双倍返还定金。预付款和订金则无此规则。但定金最高不能超过合同标的额的20&，也就是说，28万的房子，定金不得超过56000.而且我认为合同才是对双方有约束力的协议，收据不过是附属的东西，用来证明合同的内容。当然而且后面是我的个人观点，而且我认为如果法官真的依法办事的话会支持你的。如果他真要提高房价，你可以先告他，让他双倍返还。用电话把他要提价的话录下来，用MP3也可以的。最看不得这些无良小人。
起诉的话，民诉法规定，因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖；所以只能在海口起诉。
付款条款怎么写
1. 合同付款条款怎么拟
拟合同付款条款如下： （一）合同价款和计价方式 合同中的价款，包括价格和计价方式。
价格，又包括单价及总价，价格是否含税、运输费、安装费等相关费用。计价方式，则包括计价单位、计价时间、计算方式等。
在合同中均应明确约定，如长期合同中，市场价格浮动对于合同中价款影响较大的，则应该约定市场价格浮动的处理方式。 （二）合同价款、计价方式条款约定的注意事项 1、合同价款 价款约定上应当注意一定要有大写的价款，而且合同中价款大小写应当一致。
如有按照单价进行计算，应该明确表明单价以及总价的核算方式。在一些企业的合同中，出现过一些总价计算错误的情况，应该加以注意。
如果涉及到一些涉外采购的，应该明确约定以何种币种进行结算，以防止因汇率变化而出现的币种升值或贬值问题。 2、付款方式 付款方式应约定明确付款方式，付款作为买方最主要的义务，主要涉及付款条件（先付款后发货、或先发货验收合格后再付款）、付款方式（现金或银行转账，转账支付的需提供对方账户信息）、发票开具（先开票后付款，或先付款后开票）等。
（1）如果是一次性付款的，应该注明付款的时间、方式、是否含有运费、税种等，发票的开具方式等。另应注意，一次性付款对于买方的风险较大，在实践中不提倡使用。
（2）如果是分期付款，则应该注明每期付款的条件、份额、时间以及与其相对应的运输、税收由谁承担、如何承担等问题，并应注意发票如何出具。 付款方式应注意与双方的履行阶段相协调。
应注意质保金条款的约定，在合同中卖方如具有质保期问题，应相应的添加质保金条款，以便于更有效的约束卖方履行质保义务。在一些企业的合同中，经常注明，如果对方不出具合同约定发票，则买方一些企业有权行使抗辩权，对于卖方的下次付款予以抗辩。
2. 写条款怎么写啊
借条应当做到格式正确，内容不违法就具有法律效力。
一、借条要求
1. 应写清楚借款人和放款人的法定全名；
2. 应写清楚借款金额，包括大写和小写的金额；
3. 应写清楚借款时间期限，包括借款的起止年月日和明确的借款期限；
4. 应写清楚还款的具体年月日；
5. 应写清楚借款的利息，应有明确的年利率或月利率，最终应支付的借款利息总额（包括大写和小写金额）等约定；
6. 应写清楚借款本息偿还的年月日时间及付款方式；
7. 应有借款本人亲自签章、手印或亲笔书写的签字。
二、书写格式（格式）
借 条
今A借给B人民币壹万元整，即￥10000.00元，自2006年2月9日至2006年8月8日，期限6个月，利率为每月0.8%，利息共计人民币肆百捌十元整，即￥480.00元，全部本息于2006年8月8日一次性偿还。
借款人：B（签字、手印、签章）
三、注意事项
1、最好附上借款人的身份证复印件（或借款人的住址），联系方式。目的是不还款时便于起诉；
2、写还款日期的，诉讼时效自到期还款日的第二天算起；未写还款日期的，从主张权利之日算起；诉讼时效为2年。
3. 收款条怎么样写
是真实意思表示，本人签字并捺印的收款条都是有效的，受法律保护的。只要收条写明收款原因、价款、余额等信息就可以了。写明基本信息，鉴于收条本质是一种合同，所以要写明合同的八大要素：
1、当事人信息：主要包括姓名（名称），住所，联系方法等等
2、标的：合同为何而立，标的就是关键。
3、价款：为实现标的交易而需要支付的价款，包括付款方式、条件、定金等等。
4、履行因素：包括期限、地点、方式等等。
5、违约责任：违约金、定金、赔偿金、免责等等内容都包括在此。
6、解决争议的方式：明确仲裁还是诉讼。如果选择仲裁的，条款应符合仲裁法的规定。
7、合同生效条款：生效或者失效的条件以及无效的免责等等。
8、附件：记载本合同的附件种类、数量、效力等。
4. 工程付款协议怎样写
____________公司（以下简称甲方）住所：___________法定代表人：___________（法定代表人的代理人：___________）__________公司（以下简称乙方）住所：__________法定代表人：__________（法定代表人的代理人：_________）鉴于： _______年_____月_____日，甲方与乙方就_________（工程项目名称）签订了《建设工程施工合同》（合同编号：________），建设工程总价款为：_________万元整人民币。
该项目已于_______年____月____日竣工，已经甲方、乙方及xx方验收，并于________年____月______日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计___________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整，尚未支付的建设工程款__________万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。
基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：第一条 甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整，尚未支付的建设工程款_______万元整。（见本协议附件：1、付款凭证；2、付款明细、3、未付款明细）。
第二条 甲、乙双方经协商同意按如下方式，自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建设工程款_________万元整。（见本协议附件：4、还款计划明细；如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额）。
第三条 强制执行条款1、甲、乙双方共同确认：根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。2、乙方保证承担举证义务，自每期（如分期付款）款项付清之日起xx个工作日内，向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。
3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起xx个工作日内，乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》（函寄或送达），同时注明宽限期起止日期。
在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在此情况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。
乙方愿意接受人民法院的强制执行。5、甲方在申请执行证书时，应承担相应的举证义务并提供以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况：（1）经年检合格的《营业执照（副本）》；（2）《授权委托书》；（3）《强制执行申请》；（4）乙方已经履行还款义务的书面证明材料（如：乙方向甲方履行还款义务的情况，包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况）；（5）经公证的具有强制执行效力的本协议；（6）甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》；（7）其他需要提供的材料。
5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：___________________________________________。第四条双方各自的承诺和保证1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。
2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项；甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址：甲方联系地址、电话及传真如下：___________；受件人：____________乙方联系地址、电话及传真如下：___________；受件人：____________北京市公证处联系地址：地址：_____________________邮编：___________ 电话：_____________承办公证员：_______________甲、乙双方在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化，应及时告知给对方和北京市公证处，如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。
第五条 不可抗力1、不可抗力是指本。
转载请注明出处育才学习网 » 合同预付款条款怎么写